【南京工程纠纷律师】工程纠纷索赔费用的组成

时间：2021-09-21

作者：广东华商（南京）律师事务所

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用，法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。

对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量**过计划用量而增加的材料费由于客观原因材料价格大幅度上涨由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料**期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对部分工人窝工损失索赔时，因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。

(6)利息。索赔费用中的利息部分包括拖期付款利息由于工程变更的工程延误增加投资的利息索赔款的利息错误扣款的利息。这些利息的具体利率，有这样几种规定按当时的银行贷款利率按当时的银行透支利率按合同双方协议的利率。

(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔，承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致，即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率，作为该项索赔的利润。

词条
词条说明
【南京离婚律师收费多少】怎样找到一个靠谱的离婚律师呢？
怎样找到一个靠谱的离婚律师呢？**、良好的专业素质；专门做婚姻家事的律师，理论功底专业功底深厚，不仅熟悉自己代理过的案子，而且对全国较新的婚姻案例及婚姻法规定也是十分熟悉的。特别是针对那些较复杂，法官能够自由裁量的案件，在诉讼过程中，通过发表自己*到的观点，进而影响法官判案的思路。第二、丰富的从业经验；律师的执业经验尤其是办理离婚案件的经验，同样很重要。案件代理多了，实践经验丰富了，代理案件时就容
求南京**律师事务所
求南京**律师事务所所谓的律师排名，属于一种噱头，不要相信。根据《律师法》*十四条律师事务所是律师的执业机构。设立律师事务所应当具备下bai列条件： (一)有自己的名称、住所和章程； (二)有符合本法规定的律师； (三)设立人应当是具有一定的执du业经历，且三年内未受过停止执业处罚的律师； (四)有符合****行政部门规定数额的资产。 *十五条设立合伙律师事务zhi所，除应当符合
【南京**离婚律师】离婚诉讼的流程怎么走
离婚诉讼的流程怎么走１、起草离婚，准备离婚诉讼所需要的，向有的法院递交离婚起诉状和相关证据。２、法院受理该离婚诉讼案件之后，在法定时间内向对方发送起诉状副本，法院安排并向双方发送传票；开庭时双方均可以委托律师或者其他专业人士代理诉讼。３、法院依照原告方的离婚诉讼请求和双方提交的证据材料对是否准予离婚，以及如何，子女抚养问题如何解决等问题作出判决。４、对于一审法院作出的判决或裁定不满意，在判决作出十
南京厉害的刑事辩护律师**排名南京刑事会见取保律师
刑事辩护律师对控方提出的事实认定不持异议，但就该事实是否构成犯罪，以及构成何种犯罪，犯罪性质，定罪量刑等提出与公诉机关不同的抗辩意见。1、非罪辩护，根据罪刑法定原则，提出被告人的行为并不符合公诉机关指控罪名的具体法律规定。2、彼罪辩护，根据罪刑法定原则，提出被告人的行为并不符合公诉机关指控罪名的具体法律规定，但符合另一个刑事责任较轻的罪名的规定，被告人的行为涉嫌一个刑责较轻的犯罪。3、定罪量刑辩护